Cliquez sur l'article pour l'agrandir

La version texte de cet article : cliquez ici

La vidéo de ce Conseil Communal : cliquez ici

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Emmanuel Herman.  Conseiller communal et Président de la Confrérie de Wandalino, Manu a succombé ce samedi soir à une maladie aussi soudaine que brutale.  Nous garderons l'image d'une personne dont la chaleur humaine et la joie de vivre naturelle rayonnaient en toutes circonstances.  Retraité de la police où il a occupé les plus hautes fonctions, il laissera un vide énorme chez toutes les personnes qui ont croisé son chemin.  Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches...

L'annonce nécrologique : cliquez ici

Benoît Closson, au nom du groupe d'opposition "Avec Vous", nous fait parvenir deux questions qu'il a demandé à ajouter à l'ordre du jour du conseil communal du mardi 16 février prochain (cliquez ici)...  Je vous les livre telles qu'elles me sont parvenues...  Elles trouveront donc réponse lors de la séance de mardi prochain...

1. Gestion des ressources humaines

Lors du banquet annuel de janvier dernier, nous avons assisté à un véritable boycott de l’ensemble des employés et ouvriers communaux ainsi que du personnel enseignant.

J’exerce la fonction de Conseiller communal depuis plus de 15 ans et jamais auparavant je n’ai assisté à une telle désaffection de la fête du personnel !

Je ne juge certainement pas le personnel dont on peut imaginer assez aisément certaines démotivations.

Ce signal fort qui vous est envoyé ne peut rester sans réaction de la part ni du Collège ni de la Bourgmestre, responsables de la gestion quotidienne de la Commune.

La Commune, c’est un peu comme un vélo : il faut 2 roues pour bien fonctionner : le conseil communal et l’administration. Le Collège constitue la chaîne qui permet de coordonner les mouvements. S’il manque une roue, c’est tout l’équilibre qui est mis en péril.

En termes juridiques, cela se traduit de la manière suivante (article 1124-4, §2 CDLD) : « Sous le contrôle du collège communal, il [le DG] dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du  personnel.(…) »

La nouvelle directrice générale rentre en fonction le 1er mars prochain. Nous ne pouvons pas lui laisser assumer seule la gestion des conflits avec l’administration, sans quoi, je craindrais qu’elle ne se décourage bien vite.

Quelles mesures concrètes envisagez-vous, dans le respect des fonctions légales de chacun ?

2. Réseau chaleur

Je ne vais pas revenir sur l’historique de ce dossier.

Comme vous le savez, le projet prévoit que le réseau chaleur dessert non seulement le hall omnisports, le hall de voirie, ainsi que divers édifices commerciaux et privés, mais également l’Ecole de la Communauté française. Voilà maintenant un an que ce dossier est en suspens auprès du cabinet de la Ministre Joëlle MILQUET en charge de l’enseignement…

Je pensais que notre Commune disposait de bons relais politiques auprès de la ministre dont je tairai la couleur… Force est de constater que, dans ce dossier, leur efficacité est proche de zéro !

Et maintenant, quelles actions comptez-vous entreprendre pour faire avancer ce dossier ?

Je remercie le Collège de nous informer.

Pour le groupe "Avec Vous", Benoît Closson, Conseiller Communal

Le groupe d'opposition "Avec Vous" (Benoît Closson - Thierry Denoncin - Edwin Goffaux - Emmanuel Herman) demande l'ajout d'un point supplémentaire à l'ordre du jour du prochain Conseil Communal du mardi 29 avril prochain (cliquez ici).  Celui-ci a trait à une décision de principe à propos de l'éventuelle "rénovation urbaine" de l'ancien site Gilson.  Je vous livre ci-dessous le texte complet de cette demande...

"Rénovation urbaine du site GILSON : décision de principe

Lors du dernier Conseil communal, nous avons pris connaissance du plan masse ainsi qu’au projet d’options d’aménagement relatifs à l’ancienne propriété des Etablissements GILSON.

Nos visions divergent sur l’opportunité d’un PCA. Par contre, elles se rejoignent sur le fait que ce périmètre, situé en plein cœur de la Commune, constitue un point central et stratégique qui mérite une rénovation et des équipements privés et collectifs de qualité.

Dans cette optique, nous souhaitons vous rappeler qu’il existe un instrument public, d’initiative communale : la « Rénovation urbaine ».

Six objectifs récurrents de la rénovation urbaine apparaissent à la lecture des dispositions du CWATUPE :

1. la rénovation urbaine est une opération d'initiative communale…
2. … qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre…
3. … à améliorer l'habitat existant (en favorisant le maintien ou le développement de la population locale)…
4. … et à renforcer les dynamiques socio-économiques et culturelles…
5. … dans le respect des caractéristiques culturelles et architecturales propres…
6. … et dans une perspective globale d'aménagement du territoire.

Le projet GILSON répond à cette définition.

Nous savons aussi que ce type de dossier est accordé aux sites à caractère urbain, par opposition aux sites à caractère rural. Bien que Wellin soit une Commune rurale, le site GILSON présente certaines caractéristiques d’un site urbain, situé au centre de la Commune, le long d’une voie de communication importante, avec plusieurs grandes surfaces, à proximité de la E411. Le dossier est défendable auprès de l’administration wallonne qui, si il est retenu, permettra d’ouvrir un financement très intéressant.

Un partenariat public/privé, réunissant la Commune de Wellin, la Région Wallonne et le promoteur privé permettrait d’actionner des leviers et d’envisager une belle rénovation de cet ancien site artisanal.

Le Collège peut-il envisager cette piste, de concert avec le promoteur, propriétaire des lieux ? S’agissant d’un long dossier complexe et technique, il convient de ne pas perdre de temps et d’étudier la question dès à présent.

DECISION :

Invitons le Collège à préparer un dossier de rénovation urbaine, en collaboration avec le promoteur privé du site GILSON."

Benoît Closson, pour le groupe "Avec Vous"

"Puis-je vous demander de porter le point suivant à l’ordre du jour du prochain Conseil communal fixé le 2 décembre 2014 :

Déménagement du CPAS de Wellin.

Comme vous le savez, le CPAS occupe à titre précaire les locaux de l’ancienne gendarmerie et ce, depuis de nombreuses années… D’après nos informations, ce bâtiment aurait été vendu et le nouvel acquéreur en prendrait possession dès le 1^er mars 2015. Le compte à rebours de l’expulsion du CPAS a donc inexorablement commencé… Nous y serons dans moins de 3 mois ! Un CPAS à la rue, ce serait une grande première… et vous en porteriez la responsabilité.

Conscient de la situation, sous la précédente législature, nous avions décidé d’enfin doter le CPAS de locaux adaptés, à savoir l’ancien arsenal des pompiers qui appartient à la Commune. Ceci devait également permettre de rénover ce bâtiment situé en plein cœur de la Commune, sur sa Grand-Place.

Les travaux de rénovation devaient se terminer mi-2012 et nous avions prévu un emménagement du CPAS dans les nouveaux locaux fin 2012.

Cependant, fin 2012, au moment où le Collège actuel prenait ses fonctions, alors que ce chantier était pratiquement terminé, l’entreprise soumissionnaire a été déclarée en faillite.

Votre collège a décidé de relancer le marché des travaux avec les sous-traitants de l’entreprise faillie, espérant une fin de chantier mi-2013, soit un retard explicable d’environ 6 mois.

Lors du Conseil communal du 30 septembre 2013, voilà plus d’un an, constatant que ce dossier suscitait peu d’intérêt du Collège, nous vous avions interpellé pour connaître les actions que vous comptiez entreprendre pour enfin relancer ce chantier pratiquement à l’arrêt… Si je me réfère au compte-rendu publié à l’époque sur le blog de Wellin, vous  nous aviez répondu que ce dossier se débloquerait à «brève échéance» (cliquez ici). Vous nous aviez informé du fait qu’on pouvait espérer « la fin du chantier pour la fin de l’année… ».

Vous aviez été prudents, car vous n’aviez pas précisé la fin de quelle année… Et pour cause, car fin 2013, le chantier n’avait guère avancé…

Nous voilà un an plus tard, fin 2014 et le chantier n’est toujours pas terminé.

Nous pouvons comprendre que la faillite ait ralenti le processus de quelques mois. Cependant, un retard de plus de 2 années est totalement inacceptable. Imaginez-vous un seul instant qu’une entreprise privée gère un chantier de la même manière ? Bien entendu, une entreprise privée n’est pas soumise aux mêmes règles de gestion que la Commune, notamment aux contraintes des marché publics. Mais ceci n’explique pas tout. La lenteur avec laquelle le Collège a traité ce dossier nous laisse penser que vous ne lui avez pas accordé toute l’attention que méritent non seulement le CPAS, ses agents et ses usagers, mais également cet important chantier de rénovation du patrimoine communal. Force est de constater l’inefficacité de votre collège dans la gestion de ce dossier.

Il convient que le Collège prenne enfin ce dossier en main, que vous le traitiez avec tout le soin et le caractère urgent qu’il requiert, car dans moins de 3 mois, le CPAS pourrait se retrouver à la rue !

Nous réitérons donc notre question posée il y a 14 mois : dans quel timing les travaux seront terminés et à partir de quelle date le CPAS peut-il planifier son déménagement ?"

Pour le Groupe «Avec Vous», Benoît CLOSSON

Suite à son interpellation au conseil communal du 28 août dernier concernant certains chemins communaux (chemin St-Hubert à Chanly et chemin n°61 à Fays-Famenne - cliquez ici), Monsieur Closson nous transmet le communiqué ci-dessous.  L'ASBL "Itinéraires Wallonie" lui a en effet fait parvenir un courrier concernant ce dossier...

"En réaction au Conseil communal du 28 août 2014, plus particulièrement suite à notre interpellation du Collège concernant le dossier relatif au chemin Saint-Hubert à Chanly et au Chemin n°61 à Fays-Famenne, je viens de recevoir un courrier de l’ASBL « Itinéraire de Wallonie » qui salue ladite interpellation de notre groupe « Avec Vous ».

L’association constate – comme nous – que ce dossier n’a pas du tout connu d’évolution depuis 2 ans et que cette situation tranche avec les engagements de la liste « OSONS »…

L’ASBL « Itinéraire de Wallonie » estime  inexacte la remarque de l’Echevin Etienne LAMBERT qui a affirmé lors de ce Conseil communal que ce chemin aurait une faible fréquentation… A cet égard, l’association rappelle le dépôt d’une pétition de 150 signatures d’utilisateurs potentiels, outre son intérêt historique et patrimonial.

Affaire à suivre donc…"

Benoît Closson

Le courrier de "Itinéraires Wallonie" :Itinéraires Wallonie.pdf

Le groupe d'opposition "Avec Vous" (Benoît Closson - Thierry Denoncin - Edwin Goffaux - Emmanuel Herman) demande l'ajout de 4 points supplémentaires à l'ordre du jour du prochain Conseil Communal du lundi 30 septembre prochain (cliquez ici).  En voici le détail, les explications qu'ils donnent  et les questions qu'il posent pour chacun d'entre eux...

1. Etablissement GILSON

Lors du Conseil communal estival de juillet 2013, il a été décidé de mandater le Collège pour négocier l’acquisition d’une partie des anciens établissements GILSON, tout en précisant que le Conseil communal serait informé de l’évolution de ce dossier (cliquez ici).

Pouvez-vous nous dire :

- Si l’offre de la Commune a été retenue et à quel prix ?

- Si un accord a été trouvé avec l’amateur privé qui était en concurrence avec la Commune et, si oui, en quoi consiste cet accord ?

- Quels sont les projets précis de la Commune quant à une affectation future des lieux ?

- Quel est l’impact budgétaire raisonnablement prévisible pour la Commune lié à l’acquisition, rénovation, fonctionnement de ces nouveaux locaux ?

2. Bâtiments du culte et presbytères

Le 22 juillet 2013, le Collège communal a rencontré les représentants des fabriques d’église et de la Curie concernant l’état des bâtiments du culte et des presbytères situés sur le territoire communal. Il ressort du compte-rendu de cette réunion que la remise en ordre de tous ces bâtiments nécessite des travaux estimés à… 1.113.200 €…

Nous serons probablement tous d’accord ici autour de la table pour estimer que la Commune ne peut pas se permettre d’affecter une somme aussi considérable à la rénovation des bâtiments du culte. Nous le regrettons, car il s’agit, indépendamment de toute conviction religieuse personnelle, de la sauvegarde d’un patrimoine important de notre Commune.

Nous souhaitons connaître les suites que le Collège entend apporter à ce constat alarmant :

- Avez-vous l’intention de procéder à toutes les rénovations listées par le service des travaux et selon quel phasage ?

- Si non, quels sont vos critères de choix pour déterminer les bâtiments à restaurer prioritairement et, concrètement, cela se traduira par la sauvegarde de quels édifices ?

- Quelle affectation envisagez-vous pour les églises et/ou presbytères non rénovés ?

3. Avancement des travaux de rénovation du CPAS (ancien arsenal)

Vous vous souviendrez que l’entreprise qui avait remporté le marché public de rénovation de l’ancien arsenal des pompiers situé sur la Grand-Place, a été déclarée en faillite, ce qui a entraîné la suspension des travaux. Bien entendu, ceci n’est pas imputable à la Commune qui a traité correctement ce dossier d’attribution du marché public à la firme la moins chère.

Nous avions alors organisé une réunion avec les sous-traitants de l’entreprise faillie, espérant pouvoir relancer les travaux sans devoir repasser de nouveaux marchés publics. Ceci aurait du permettre de gagner du temps, de sorte que la date de fin de chantier avait été fixée à mi 2013, voire fin août 2013 au plus tard.

En ce début d’automne, plus rien ne semble bouger à l’intérieur du bâtiment… Pourquoi ?

Le personnel du CPAS est inquiet, car il faut savoir que les locaux actuels sont occupés à titre précaire depuis plus de 10 ans, ce qui signifie qu’à tout moment, la régie des bâtiments peut intimer au CPAS de quitter immédiatement les lieux. Un CPAS à la rue, ce serait un comble ! C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, nous avons décidé d’enfin doter le CPAS de locaux adaptés. Il faut donc donner la priorité absolue à faire avancer ce dossier avec célérité.

Or, à ce jour, ce dossier semble bloqué et le CPAS n’a aucune idée sur le timing de déménagement.

Merci de nous informer – et surtout le CPAS - de la date à partir de laquelle le déménagement dans les nouveaux locaux pourra s’organiser.

4. Prime communale de fréquentation du parc à containers

Depuis plusieurs années déjà, la Commune de Wellin octroie une prime de 15 € par ménage pour la fréquentation du parc à containers. Cette prime vise à stimuler le tri correct des déchets et, en définitive, à réduire leur coût.

Elle nécessite l’obtention de 10 tampons cachetés par an. Ceci doit nécessairement se faire avec la bonne collaboration du préposé du parc à containers, lequel est un membre du personnel de l’AIVE.

Or, il nous revient que, suite à un récent incident avec un notable wellinois qui craignait de perdre sa prime annuelle de 15 €, l’AIVE soit enclin à revoir sa collaboration avec la Commune en la matière. Pouvez-vous nous dire quels sont les changements pratiques que cela va entraîner pour les citoyens wellinois ? 

Le groupe d'opposition "Avec Vous" (Benoît Closson - Thierry Denoncin - Edwin Goffaux - Emmanuel Herman) demande l'ajout d'un point supplémentaire à l'ordre du jour du prochain Conseil Communal du mardi 23 juillet prochain.  Celui-ci a trait à une décision de principe à propos de sanctions administratives communales qui viennent d'être vôtées par la Chambre des Représentants.  Je vous livre ci-dessous le texte complet de cette demande...

"Sanctions administratives communales : décision de principe

Il y a quelques semaines, le projet de loi relatif aux sanctions administratives communales (SAC) a été adopté par la Chambre des représentants.

Ce texte vise à modifier l’article 119bis de la Nouvelle Loi Communale et prévoit les nouveautés suivantes :

• - l'augmentation du montant maximum de l'amende administrative, qui pourra s'élever à maximum 350 € pour les contrevenants majeurs et 175 € pour les mineurs ;
• - une mesure alternative vient s'ajouter aux SAC déjà connues, au même titre que la médiation locale: la prestation citoyenne ;
• - l'abaissement de l'âge du mineur dans la loi SAC à 14 ans. ;
• - une nouvelle mesure de police administrative, à savoir l'interdiction de lieu : le Bourgmestre peut désormais prononcer une interdiction temporaire de lieu d'un mois maximum, renouvelable 2 fois, à l'égard de tout contrevenant troublant l'ordre public ou en cas d'infractions répétées aux règlements de police commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements identiques. Cette mesure ne peut dépasser un maximum de 3 mois. De même, l'interdiction ne vise qu'un ou plusieurs périmètres précis, accessibles au public, sans jamais pouvoir couvrir l'ensemble du territoire communal.

Au cours de ces dernières années, notre Commune a connu une recrudescence d’évènements très désagréables et d’incivilités qui justifient pleinement l’adoption d’un règlement visant à mettre en œuvre et à faire exécuter les sanctions administratives communales (SAC), en ce compris l’interdiction de lieu.

Je ne vais pas rappeler les événements et troubles répétés lors des manifestations publiques tel que le Carnaval de Wellin, les « grands feux », la fête à HALMA qui a été annulée in extremis et aussi, très récemment, les nuisances sonores dans la Cité du 150ème ainsi que les agissements de certains, souvent les mêmes personnes bien identifiées, lors des soirées en plein air à WELLIN qui ont nécessité l’intervention de pas moins de 4 patrouilles de police en pleine nuit…

Il faut prendre des mesures concrètes, car les citoyens et organisateurs locaux en ont vraiment marre ! Les bénévoles doivent se sentir soutenus et protégés par les autorités publiques.

Nous disposons enfin d’un instrument légal qui permet de sanctionner et d’écarter rapidement les troubles fêtes.

Dans cette optique, le groupe « Avec Vous » propose que le Conseil communal adopte la décision de principe suivante :

1. Demande à l’administration communale de préparer un dossier à soumettre au prochain Conseil communal permettant de concrétiser dans notre arsenal juridique les Sanctions Administratives Communales sur le territoire de la Commune de Wellin en tenant compte des nouvelles dispositions législatives, ce qui nécessite l’adoption d’un règlement communal spécifique, la désignation d’un ou plusieurs « fonctionnaires constatateurs » et la désignation d’un « fonctionnaire sanctionnateur ».
2. Transmet copie de la présente délibération à la zone de Police Semois et Lesse."

Le groupe «Avec Vous»

Les membres du groupe « Avec Vous » ont demandé l’ajout d’un certain nombre de points à l’ordre du jour du Conseil Communal du mardi 28 mai prochain.  Huit nouveaux points (cliquez ici) viennent donc s’ajouter au 17 initialement prévus (cliquez ici)…  Lorsque je vous disais que je m’attendais à un Conseil-marathon !!!

Points supplémentaires demandés par Thierry Denoncin

1/ Plan de mobilité dans le centre de Wellin

2/ Suivi du plan d’action en vue de rétablir l’équilibre forêt-gibier dan les bois communaux de Wellin

3/ Entretien des accès aux berges destinées à la pêche (cliquez ici)

Points supplémentaires demandés par Benoît Closson

1/ Extension du parc économique Idelux de Wellin-Halma

2/ Bourgmestre faisant-fonction

Points supplémentaires demandés par Emmanuel Herman

1/ Organigramme du personnel communal : suivi et présentation annoncée par le Collège

2/ Site internet communal de Wellin : contenu ?

3/ Plaine de jeux à la Maison des Associations : remise en place ?

Le débat organisé par TV Lux à propos des élections communales à Wellin sera diffusé ce jeudi 11 octobre à 18h15 (rediffusion en boucle jusqu'au lendemain).  D’une quarantaine de minutes, enregistré dans les conditions du direct, ce débat confrontera les idées et propositions de nos candidats bourgmestre...  Il sera enregistré ce lundi.  Les trois têtes de liste de notre Commune y participeront : Anne Bughin, Benoît Closson et Thierry Damilot.  La liste Ecolo n'est pas conviée en raison du nombre insuffisant de ses candidats (minimum la moitié - règlement TV Lux)...

Le débat à propos des élections provinciales sera, quand à lui, diffusé le vendredi 12/10 à 18h15...

Nous entrons dans  la dernière ligne droite avant les élections communales.  Il reste moins de deux semaines aux candidats pour convaincre les derniers indécis.  C’est pourquoi j’ai décidé de mettre en ligne un lien vers les programmes des quatre listes.  Ces dernières sont présentées par ordre alphabétique.  Pour certaines, il s’agit d’un lien vers la page « programme » de leur site internet, pour d’autres d’un fichier pdf le présentant.

De plus, comme prévu lors de la parution du premier sondage, j’en mets un nouveau en ligne.  Maintenant que les candidats et les programmes sont connus, à chacun de se faire son opinion en toute connaissance de cause…  Vous pouvez y participer jusqu’au 14 octobre à 8h00.  Passée cette heure, il vous faudra obligatoirement vous déplacer afin de glisser votre bulletin dans l’urne…

Le 14 octobre, restez branchés en fin d'après-midi : le blog de Wellin sera (sans doute!) le premier à vous annoncer les résultats officiels pour notre Commune...

 Les programmes :

«Avec vous» : cliquez ici

«Ecolo» : cliquez ici

«Osons» : cliquez ici

«Union Communale» : cliquez ici

Le sondage final :

Suite à l'abandon de leur requête au Conseil d'Etat, le groupe "Avec Vous" a finalisé sa liste de 11 candidats.

Etant donné que 12 personnes en faisaient partie, il fallait que l'une d'entre elles se désiste.  C'est Alain Bernard qui a décidé de retirer sa candidature.  Voici sa déclaration : "J'ai librement et personnellement pris la décision de renoncer à ma candidature aux prochaines élections d'octobre 2012. Je reste cependant pleinement membre actif et dans l'équipe de soutien de la liste « Avec Vous », aux côtés des 11 candidats. Je consacrerai mon énergie les prochains mois essentiellement à mon agence d'assurances et à ma famille nouvellement installées à Wellin (précédemment à Sohier), tout en soutenant et aidant les membres de la liste "Avec Vous » : je reste en phase avec les actions prises par le passé et je serai partie prenante de celles décidées à l'avenir. Je ne mets pas un terme définitif à mon action politique à Wellin et je reviendrai certainement solliciter votre suffrage dans 6 ans."

Voici donc, dans l'ordre, la liste telle qu'elle se présentera à vos suffrages le 14 octobre prochain.

1.  Benoît CLOSSON, avocat, 42 ans

2.  Sabrina FALLAY-LEFEBVRE, employée, 40 ans

3.  Emmanuel HERMAN, pensionné, 62 ans

4.  Annabelle MAGERAT-JACINTO, déléguée commerciale, 42 ans

5.  Edwin GOFFAUX, ingénieur civil, 30 ans

6.  Marie-Paule ROBE-HENRY, aide-soignante, 49 ans

7.  Bernard ARNOULD, employé, 53 ans

8.  Isabelle DAVREUX, ouvrière, 46 ans

9.  Thierry DENONCIN, exploitant forestier indépendant, 50 ans

10. Rudy COLLIN, agent AIVE, 49 ans

11. Dominique TILMANS, Sénatrice, 60 ans

Suite aux diverses réactions liées au recours introduit auprès du Conseil d'Etat par le groupe "Avec Vous", voici le communiqué que Mr Closson et sa liste nous font parvenir.   Il en ressort que ce recours est finalement abandonné afin de "rétablir la sérénité dans la campagne électorale".

Pour prendre connaissance de la question de Mme Tilmans au Sénat et de la réponse de la Ministre de l'Intérieur : Question Dominique TILMANS - Réponse de Joëlle Milquet (cliquez).  Pour la réaction du Ministre Wallon Paul Furlan sur TV Lux : cliquez ici.

Voici le communiqué d'"Avec Vous" :

"Nous souhaitons ramener la sérénité suite aux déclarations des uns et des autres dans la presse de la semaine dernière.

Nous regrettons que le Ministre FURLAN ait attendu le dépôt de la requête au Conseil d'Etat pour faire connaître enfin sa position et ce, par voie de presse interposée, alors que nous avions interrogé ses services à de nombreuses reprises depuis plusieurs demaines déjà, sans réaction...
        
Contrairement aux affirmations du Ministre, l'administration communale de Wellin a correctement accompli son travail et nous témoignons notre entière confiance envers les services communaux.
        
Nous prenons acte que le Ministre refuse de revoir le nombre de sièges à pourvoir au Conseil communal de Wellin et ce, en violation du décret wallon qui s'impose à lui... Ce faisant, Paul FURLAN prend le risque de voir perturbée toute l'organisation des élections en Wallonie, ce que nous n'avons jamais voulu ! Nous souhaitons simplement que le décret wallon soit appliqué à la Commune de Wellin comme partout ailleurs : à partir de 3000 habitants, il y a 13 Conseillers communaux (au lieu de 11 actuellement). Cette adjonction de 2 citoyens supplémentaires au sein du Conseil communal constitue une richesse importante par l'apport d'expérience, d'intelligence et de représentativité démocratique. Il n'y a aucun calcul politique dans notre démarche puisque c'est le citoyen qui décide librement qui il entend élire.
        
Soucieux de l'intérêt général, nous avons pris la sage décision de renoncer à notre recours au Conseil d'Etat dans le but de rétablir la sérénité dans une campagne électorale qui venait de prendre des accents populistes.
        
Poursuivons le travail "Avec Vous" pour le bien de tous les habitants de notre belle Commune !"

Suite à la parution dans les médias de l'information concernant la requête de la liste "Avec Vous" auprès du Conseil d'Etat, vous pourrez lire ci-dessous les commentaires et réactions des divers groupes.  Je n'ai pas encore reçu le communiqué de "Union Communale" : je le mettrai en ligne dès que je serai en sa possession.  A chacun maintenant de se faire sa propre idée en connaissance de cause...

Anne Bughin-Weinquin au nom du groupe "Osons"

"Nous sommes en profond désaccord avec la démarche entamée par le conseiller communal Benoît Closson.  Celle-ci, si elle aboutit coûtera au minimum 15.600€ à la commune pour la législature (jetons de présence pendant 6 ans pour 2 conseillers supplémentaires) au détriment d’autres projets bien plus utiles pour les citoyens.  Comme le dit le ministre Furlan, où est l’intérêt pour les citoyens de Wellin, en dehors d’une démarche politicienne douteuse?  Ce jusqu’au boutisme est sans doute justifié par l’engagement d’un ou de deux candidats surnuméraires.  Nous préférons quant à nous mettre notre énergie dans des projets où l’intérêt des citoyens sera au cœur de nos priorités."

Benoît Closson pour le groupe "Avec Vous"

"Sur le plan politique, au niveau local, je regrette beaucoup que les autres listes ne nous aient pas soutenus dans notre démarche. Je soupçonne que ce soit un obscure calcul politique : nous sommes les seuls à avoir pris l'option de compléter la liste avec 13 candidats et les autres listes espéraient bien nous prendre en défaut d'avoir pris ce risque et donc d'être contraints d'éjecter le(s) candidat(s) surnuméraire(s)...
Il faut rappeler qu'il s'agit pourtant d'une question de principe : la représentativité des citoyens est le fondement même de la démocratie. Bafouer la représentativité des citoyens, c'est piétiner la démocratie et nous ne pouvons absolument pas le supporter et nous nous battrons jusqu'au bout, même si nous sommes les seuls !
Notre liste est la seule qui a véritablement pris ses responsabilités et qui défend avec obstination le respect des droits démocratiques de tous les habitants de notre Commune. La dénomination de notre liste, "Avec Vous", prend tout son sens : c'est avec tous les citoyens et avec 13 Conseillers communaux que nous voulons travailler au lendemain du 14 octobre 2012!"

Dans le cadre des prochaines élections communales, on se souvient que la liste "Avec Vous" a décidé de présenter 13 candidats (lire ici).  Nous avions d'ailleurs à l'époque publié deux articles consacrés à cette "polémique" : cliquez ici pour les relire.

Cette affaire vient de connaître un nouveau rebondissement puisque la liste menée par Benoît Closson vient d'introduire une requête en annulation et en suspension devant le Conseil d'Etat concernant la décision d'arrêter le nombre de conseillers à 11.  Les deux Arrêtés du Gouvernement Wallon du 26 avril 2012 ont été publiés au Moniteur du 4 mai dernier.  Le délai de recours prenait fin ce mardi 3 juillet : la demande officielle a donc été envoyée vendredi dernier.

La question avait en outre déjà été posée à la Région Wallonne.  Monsieur Closson précise que le cabinet de Paul Furlan a contacté la Ministre de l'intérieur pour savoir si l'analyse d'"Avec Vous" (13 conseillers plutôt que 11) était correcte et si les chiffres communiqués par le registre national étaient provisoires (3001 au lieu de 2995).  En cas de réponse positive de la Ministre de l'intérieur, il semble que le Ministre Furlan soit disposé à solliciter une nouvelle extraction du registre national pour avoir les chiffres définitifs de la population au 1er janvier 2012.  On se souvient à ce sujet que la Région Wallonne avait extrait les chiffres de la population le 21 janvier, alors que toutes les enquêtes de police n'étaient pas terminées.

Benoît Closson poursuit : "Malgré la bonne volonté manifestée par le Gouvernement Wallon, aucune décision officielle ne nous a été communiquée, raison pour laquelle, à titre conservatoire, nous avons introduit la requête en annulation et en suspension au Conseil d'Etat, le délai de recours expirant ce mardi.  Il faut rappeler qu'il s'agit d'une question de principe : la représentativité des citoyens est le fondement même de la démocratie. Bafouer la représentativité des citoyens, c'est piétiner la démocratie et nous ne pouvons absolument pas le supporter.  Nous défendons le respect des droits démocratiques de tous les habitants de notre Commune.  Les autres listes espéraient sans doute nous prendre en défaut d'avoir couru le risque d'être contraints d'éjecter le(s) candidat(s) surnuméraire(s).  Nous nous battrons jusqu'au bout, même si nous sommes les seuls!"

Faute de décision au niveau politique, c'est donc le Conseil d'Etat qui devra trancher.  Rappelons que les listes électorales doivent être déposées au plus tard le 15 septembre et que les élections ont lieu le 14 octobre.  Cela commence donc tout doucement à devenir urgent...

Suite au prochain épisode avec, espérons-le, une décision définitive...  Je ne manquerai pas de vous tenir informés...

Toutes les listes pour les élections communales de Wellin : cliquez ici 

Les principales listes se présentant aux prochaines élections communales sont connues.  Il me semble donc intéressant de vous proposer le sondage ci-dessous.  Il ne s'agira pour l'instant que d'un choix de coeur puisque les différents programmes ne sont pas encore connus.  J'ose espérer que ces derniers feront la différence.  Je remettrai en ligne un autre sondage lorsque ces programmes seront connus.  Veuillez noter que votre vote restera complètement anonyme (même pour moi!).  Un seul vote possible par adresse IP et par mois...  Afin que ce sondage soit toujours visible, je l'insérerai prochainement dans la colonne de droite, juste en dessous du décompte pour les élections...  A vous de jouer : plébiscitez vos favoris!!!

Pour retrouver les présentations des différentes listes : cliquez ici.

Les élections communales sur SudInfo : cliquez ici

P.S. : d'après mes informations, une liste "Ecolo" semble se monter, je l'insère donc dans le choix